bet356手机体育在线

地址:浙江省杭州市下城区香积寺东路99号三楼A座
传真:086-0571-86039887
电话:086-0571-86039887
邮箱:43720581@qq.com
邮编:310004
网址:http://www.kzlawfirm.cn

经典案例

当前位置:首页 > 经典案例 > 案例内容

建设工程施工合同纠纷

作者:admin  日期:2014/4/23 15:54:48  阅读:1794
一、案情简介
2004年3月,昆山某公司就其农业科技展示楼工程招标,上海某建筑公司中标,与其签订工程施工合同,承建“农业科技展示楼一、二、三”工程。工期自2004年4月1日至2005年3月26日,合同价款13,628,000元,按工程形象进度付款。
2004年4月1日,双方就工程款的支付问题签订《施工合同补充协议》,约定:第一,工程费用在中标价13628000元的基础上,根据施工中昆山公司的签证单和竣工图,按实际发生费用结算;第二,昆山该公司应于基础结束支付50万元,一层、二层、三层、主楼五层结束分别支付80万元,工程完工初步验收合格后支付50万元,余款于竣工验收合格后一年内付清。第三,工期自2004年4月1日起至2004年11月30日止。
工程施工过程中,涉及建筑物的玻璃幕墙部分,由上海公司分包给某幕墙公司承建。由于该幕墙公司对上海某建设公司不信任,要求由昆山公司直接支付工程款,2004年11月20日,昆山公司与某幕墙公司签订《展示厅外装饰玻璃幕墙工程协议书》一份,该协议就幕墙的工程范围、付款方式及工期等均做了约定。
实际施工过程中,工程因种种原因而延期,并导致停工。
2006年11月18日,昆山公司与上海某建设公司、某幕墙公司签订《工程复工及付款协议》,约定了复工的条件,“于发包人按本协议第2.1条所定之付款约定支付该条序号2之款项后七日内(准备期),不附任何条件地继续工程施工(复工),并按工程进度期限施工直至最终竣工。”就某幕墙公司承建玻璃幕墙部分,上海某建设公司于补充协议的第3.1承诺:“发包人向某幕墙公司所支付之任何款项,仅为方便该公司而设,其性质为向承包人支付”。重新约定昆山公司付款计划。该协议签订后,双方均没有履行。
上海某建设公司于2007年9月20日起诉,诉请1、解除施工合同;2、按审价报告支付工程款。昆山公司答辩要求履行合同。诉讼中,昆山公司未于举证期限内提交《工程复工及付款协议》等原因败诉,一审法院判决:1、解除合同;2、被告昆山公司支付原告上海某建设公司9,277,569元。二审法院维持原判。(此案以下简称为工程款本金案)
上述案件进入执行程序后,昆山公司与上海公司于2011年4月22日达成和解协议,如下:
本案在执行过程中拍卖了被执行人的厂房及土地,成交价格为1300万元,申请人同意被执行人支付1000万元,以抵偿本案所涉全部债务。
一、本案执行费74470元,全部由被执行人昆山公司负担。
二、在支付给申请人1000万元及承担本案执行费74470元后,尚余2925530元退付至被执行人帐户。
三、双方本案所涉债权债务清结,本案以和解结案。
 
在上述协议签署后,上海建设公司将昆山公司再次诉至法院,诉请支付2007年9月26日至2010年6月5日的利息1,646,697.33元。(此案以下简称为工程款利息案)
昆山公司为利息案委托本所代理诉讼。
 
二、问题:
1、        民事诉讼中“一事不再理”原则的含义。
2、        对于工程款利息案,我们如何准备应诉。
3、        昆山公司在工程款本金案中的应诉策略有何不当?
点击这里给我发消息

罗律师

点击这里给我发消息

周律师

点击这里给我发消息

刘律师